Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA (SFM)
Núm. 4841
Convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de obras para el acondicionamiento y reforma del archivo histórico de Serveis Ferroviaris de Mallorca
Convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de obras para el acondicionamiento y reforma del archivo histórico de Serveis Ferroviaris de Mallorca
1. entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).
c) Número de expediente: 8/18.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: obras para el acondicionamiento y reforma del archivo histórico de Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Plazo de ejecución: 4 meses
c) Lugar de ejecución: Mallorca.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria y electrónica (plataforma de contratación del Estado)
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto
Presupuesto de licitación: 170.000 € (IVA excluido).
5. Garantías
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación
https://contrataciondelestado.es
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación (licitación electrónica de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre)
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día 7 de junio de 2018.
b) Documentación que se debe presentar: consta en los pliegos de la licitación.
c) Lugar de presentación: Deberá emplearse la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público (licitación electrónica).
8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Servicios Ferroviarios de Mallorca.
b) Domicilio: pasaje Cala Figuera, 8 (Son Rullán).
c) Localidad: Palma, 07009.
d) Fecha: la apertura del sobre nº3 (proposición evaluable mediante criterios basados en juicio de valor) tendrá lugar el día 14 de junio de 2018 a las 13:00h.
9. Otras informaciones
La apertura de sobre nº 2 (proposición evaluable mediante criterios basados en fórmulas) será el día indicado en la plataforma de contratación del Sector Público.
10. Gastos de anuncios
Irán a cargo del adjudicatario.
Palma,7 de mayo de 2018
El director gerente de SFM
Mateu Capellà Ribot