Boletín Oficial de las Illes Balears

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de día 23 de noviembre de 2015, se adjudicó el contrato de obras consistente en el drenaje del casco urbano zona de Ponent-Fase I, y se publica su formalización en los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan. Calle Mayor, 61 07240-Sant Joan. Tfn.-971526003

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Número de expediente: 01/2015

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obras.

b. Descripción: Ejecución de las obras de drenaje del casco urbano zona de Poniente (Fase I).

c. Lugar de ejecución: calle Francesc Mas y Galmés - calle Francesca Juan y Bauçà- calle de Solanda y Paseo de Bartomeu Bauçà y Oliver.

d. Plazo de ejecución: 2’5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: ordinaria.

b. Procedimiento: negociado sin publicidad.

c. Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a. Importe neto: 108.974,63 euros.

b. IVA 21 %:        22.884,67 euros.

c. Importe total:  131.859,30 euros.

5. Formalización del contrato:

a. Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2015

b. Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2015

c. Contratista: Vías y Obras Públicas S.A.

d. Importe adjudicación:

a. Importe neto: 106.975,13 euros.

b. IVA 21 %:        22.426,98 euros.

c. Importe total: 129.222,11 euros.

e. Ventajas de la oferta adjudicataria:

a. Plazo de garantía: 18 meses

b. Mejoras económicas al objeto del contrato: 12.376,00 euros

Sant Joan, 3 de diciembre de 2015

El Batle,

Pablo Pascual Tovar