BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de día 27 de junio de 2014, se adjudicó el contrato de obras que consiste en la reforma del edificio ubicado en Plaça Major núm. 2 de Selva, y en relación con el artículo 154 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se publica la formalización.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Selva

b) Dependencia que tramita el expediente: secretaria

c) Expediente núm. 32/14

d) Dirección del perfil del contratista: www.ajselva.net

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de obra

b) Descripción del objeto: obra de reforma del edificio existente.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: negociado sin publicidad

3.- Presupuesto de licitación: 191.383,96 euros (IVA incluido).

4.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2014

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2014

c) Contratista: Construcciones Llull Sastre S.A

d) Importe de la adjudicación: 191.383,96 euros (IVA incluido).

e) Mejoras: plazo de ejecución.

Selva, 29 de Julio de 2014

El Alcalde
Joan Rotger Seguí