![CDATA[Contratación de las obras del proyecto de reposición del pavimento asfáltico de diversas calles de Inca-2017]] 2017-09-21 599790 10464 2017-09-28 es 2017-09-28 text/html 31409 CAIB es 31410 CAIB 800 ![CDATA[<p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Ayuntamiento de Inca por la que se expone al público el pliego de condiciones que han de regir la Contratación de las obras del proyecto de reposición del pavimento asfáltico de diversas calles de Inca-2017.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Conforme con lo dispuesto en el art. 188 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, el pliego de condiciones que ha de regir esta contratación se expone al público, mediante el presente anuncio, durante el plazo de diez días naturales para que se puedan presentar reclamaciones. Este anuncio se simultanea con los anuncios de licitación, por lo que en el supuesto de presentarse reclamaciones se actuará conforme prevé el mencionado precepto legal.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 19 de setembre de 2017</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El alcalde-presidente,</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Ayuntamiento de Inca por la que se anuncia licitación para la adjudicación del Contrato de obras del proyecto de reposición del pavimento asfáltico de varias calles de Inca-2017.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>1.- Entidad adjudicataria</strong>: Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin-left: 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Dependencia que tramita el expediente: secretaría del Ayuntamiento.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>2.- Objeto del contrato</strong>:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Descripción del objeto: contrato de obras del proyecto de reposición del pavimento asfáltico de diversas calles de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Lugar de ejecución: varias calles de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Plazo de ejecución: tres (3) meses, a contar a partir de la firma del acta de replanteo y del inicio de la obra.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>3.- Tramitación y procedimiento:</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Tramitación: Ordinaria.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Procedimiento: Abierto.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>4.- Presupuesto base de licitación</strong>: Dos cientos treinta y cinco mil diecisiete con setenta y siete euros (235.017,77 €), IVA excluido.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>5.- Garantía provisional:</strong> No se exige.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>6.- Garantía definitiva</strong>: 5% del precio de adjudicación sin IVA.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>7.- Seguro de responsabilidad civil</strong>: Seis cientos mil euros (600.000,00 €)</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>8.- Obtención de documentación e información</strong>:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 1er. piso. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad y código postal: Inca, 07300.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Teléfono: (871) 914000</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Telefax: (971) 880819</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Página web: www.ajinca.net (perfil del contratista).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">g) Fecha límite para la obtención de documentación e información: hasta el último día señalado para la presentación de ofertas.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>9.- Requisitos específicos de los contratistas</strong>: Los establecidos en el pliego de condiciones.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>10.- Presentación de las ofertas:</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Fecha límite de presentación: veintiséis días a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOIB del presente anuncio de licitación, y de las nueve a las catorce horas. En caso de que el último día fuese sábado o festivo se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de condiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Inca. Plaza España nº 1, planta baja. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Admisión de variantes: No se admiten variantes o alternativas al proyecto.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>11.- Apertura de las ofertas:</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 3er piso (salón de plenos).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad: Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Fecha: dentro de los siete días siguientes a la apertura de la documentación administrativa. Si coincidieses en sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Hora: A las 13 horas.</span></p> <p style="margin-left: 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Esto, sin perjuicio de la facultad municipal de modificar el día y hora previa comunicación a los contratistas, tal como prevé el pliego de condiciones.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>12.- Criterios de adjudicación y ponderación:</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Oferta económica sobre el tipo de licitación: hasta 50 puntos. Se valorará la mejor oferta económica con la máxima puntuación (50 puntos). Para la valoración del resto de ofertas se penalizará cada oferta según la siguiente fórmula:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Valoración = 50 - ((propuesta a valorar - propuesta más económica)/(presupuesto de licitación/50))</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Oferta económica de mejoras: hasta 50 puntos. Aparte de las calles que forman parte del proyecto y que son objeto del contrato de obras y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, el contratista, como mejora a cargo suyo y sin ningún coste para el Ayuntamiento, podrá ofrecer la pavimentación asfáltica de otras calles de entre las que se describen en el proyecto. La empresa licitadora podrá optar por ofrecer la ejecución de una calle, varias, todas o ninguna, pero no podrá ofrecer la pavimentación de otras calles que no sean estas ni tampoco otras mejoras que no sean estas. A la pavimentación asfáltica de otras calles como mejora se le otorgará la siguiente puntuación:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Si se ofrece la ejecución de la pavimentación asfáltica de la avenida Raiguer (desde la calle Rafel Albertí hasta la avenida Germanies): 22,5 puntos.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Si se ofrece la ejecución de la pavimentación asfáltica de la calle Anselm Turmeda: 15 puntos.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Si se ofrece la ejecución de la pavimentación asfáltica de la calle Puresa (desde la avenida Coc y Lluc hasta la plaza font vella): 7,5 puntos.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Si se ofrece la ejecución de la pavimentación asfáltica de la calle font (desde la calle gloria hasta la calle sirena): 5 puntos.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>13.- Gastos de anuncios</strong>: serán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de mil euros (1.000.- €).</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">&nbsp; </span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 19 de setembre de 2017</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El alcalde-presidente,</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió</span></p> ]] CAIB