text/html 2017-04-28 CAIB es CAIB 593820 760 2017-05-06 CAIB ![CDATA[Contrato de obras del proyecto de reforma y rehabilitación del teatro principal de Inca, cofinanciado al 50% con cargo al programa operativo feder 2014-2020 de las Islas Baleares]] 13349 ![CDATA[<p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Presidente de la Fundación Teatro Principal de Inca por la que se expone al público el proyecto y el pliego de condiciones que han de regir el Contrato de obras del proyecto de reforma y rehabilitación del Teatro Principal de Inca, cofinaciado al 50% con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Baleares.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Conforme con lo dispuesto en el art. 149 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears el proyecto de esta obra se expone al público, mediante el presente anuncio, durante el plazo de quince días hábiles. </span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">También conforme con lo dispuesto en el art. 188 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, el pliego de condiciones que ha de regir esta contratación se expone al público, mediante el presente anuncio, durante el plazo de diez días naturales para que se puedan presentar reclamaciones. Este anuncio se simultanea con los anuncios de licitación, por lo que en el supuesto de presentarse reclamaciones se actuará conforme prevé el mencionado precepto legal.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 28 d'abril de 2017</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El Presidente,</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Presidente de la Fundación Teatro Principal de Inca por lo que se anuncia licitación para la adjudicación del Contrato de obras del proyecto de reforma y rehabilitación del Teatro Principal de Inca, cofinanciado al 50% con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Baleares.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">1.- Entidad adjudicataria: Fundación Teatro Principal de Inca.</span></strong></p> <p style="margin-left: 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Dependencia que tramita el expediente: secretaría del Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">2.- Objeto del contrato: </span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Descripción del objeto: Contrato de obras del proyecto de reforma y rehabilitación del Teatro Principal de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Lugar de ejecución: Teatro Principal de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Plazo de ejecución: dieciséis meses, de los cuales seis meses corresponden al ejercicio 2017 y diez meses al ejercicio 2018.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">3.- Tramitación y procedimiento:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Tramitación: Ordinaria.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Procedimiento: Abierto.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>4.- Presupuesto base de licitación: </strong>5.110.325.- euros, IVA excluido.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>5.- Garantía provisional</strong> de 153.309,75.- euros.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>6.- Garantía definitiva y complementaria: </strong>Un total del 10% del precio de adjudicación, sin Iva:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Definitiva: 5% del precio de adjudicación, sin Iva.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Complementaria: 5% del precio de adjudicación, sin Iva.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">7.- Obtención de documentación e información:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 1er. piso. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad y código postal: Inca, 07300.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Teléfono: (871) 914000</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Telefax: (971) 880819</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Página web: http://incaciutat.com/arees/secretaria/perfil-del-contractant/</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">g) Fecha límite para la obtención de documentación e información: hasta el último día señalado para la presentación de ofertas.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>8.- Requisitos específicos de los contratistas:</strong> los descritos en los pliegos.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">9.- Clasificación: será requisito imprescindible que el contratista esté clasificado en:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Grupo C</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Subgrupo 2, categoría 4 (anterior categoría E)</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Subgrupo 4, categoría 4 (anterior categoría E)</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Grupo I</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Subgrupo 9, categoría 4 (anterior categoría E)</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">- Grup J</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 80px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Subgrupo 2, categoría 3 (anterior categoría D)</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>10.- Seguro de responsabilidad civil:</strong> por un importe de 1.200.000.- euros.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">11.- Presentación de las ofertas:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Fecha límite de presentación: veintiséis días a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOIB del presente anunció de licitación, y de las nueve a las catorce horas. En caso de que el último día fuese sábado o festivo se entenderá prorrogado el día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de condiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Inca. Plaza España nº 1, planta baja. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Admisión de variantes: No se admiten variantes o alternativas al proyecto.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">12.- Apertura de las ofertas:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 3er piso (salón de plenos).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad: Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Fecha: dentro de los siete días siguientes a la apertura de la documentación administrativa. Si coincidieses en sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Hora: A las 13 horas.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Esto, sin perjuicio de la facultad municipal de modificar el día y hora previa comunicación a los contratistas, tal como prevé el pliego de condiciones.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>13.- Criterios de adjudicación: l</strong>a oferta económicamente más ventajosa.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>14.- Gastos de anuncios:</strong> serán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de 1.000 Euros.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 28 de abril de 2017</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El Presidente,</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió.</span></p> ]] es 4371 13350 2017-05-06