2016-11-19 CAIB 35256 es 710 CAIB 35257 ![CDATA[Resolución y anuncio de licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de sustitución de red de agua potable en la Avenida General Luque, entre las calles Jaume Armengol y Avenida des Tren]] 2016-11-19 CAIB 587682 es 2016-11-16 text/html ![CDATA[<p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Ayuntamiento de Inca por la que se expone al público el pliego de condiciones que han de regir el Contrato de obras para la ejecución del proyecto de sustitución de red de agua potable en la Avenida General Luque, entre las calles Jaume Armengol y Avenida des Tren.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">También conforme con lo dispuesto en el art. 188 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, el pliego de condiciones que ha de regir esta contratación se expone al público, mediante el presente anuncio, durante el plazo de diez días naturales para que se puedan presentar reclamaciones. Este anuncio se simultanea con los anuncios de licitación, por lo que en el supuesto de presentarse reclamaciones se actuará conforme prevé el mencionado precepto legal.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 16 de novembre de 2016</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El alcalde-presidente</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Resolución del Ayuntamiento de Inca por la que se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de sustitución de la red de agua potable en la Avenida General Luque, entre las calles Jaume Armengol y Avenida del Tren.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>1.- Entidad adjudicataria:</strong> Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Dependencia que tramita el expediente: secretaría del Ayuntamiento.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">2.- Objeto del contrato: </span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Descripción del objeto: </span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Lugar de ejecución: Avenida General Luque, entre las calles Jaume Armengol y Avenida del Tren, Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Plazo de ejecución: Tres meses. </span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">3.- Tramitación y procedimiento:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Tramitación: Urgente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Procedimiento: Abierto.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>4.- Presupuesto base de licitación: </strong>111.416,08 - euros, IVA excluido.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>5.- Garantía provisional: </strong>No se exige.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">6.- Obtención de documentación e información:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 1er. piso. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad y código postal: Inca, 07300.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Teléfono: (871) 914000</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Telefax: (971) 880819</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Página web: www.ajinca.net (perfil del contratista).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">g) Fecha límite para la obtención de documentación e información: hasta el último día señalado para la presentación de ofertas.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>7.- Requisitos específicos de los contratistas</strong>: los descritos en los pliegos.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">8.- Presentación de las ofertas:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOIB del presente anunció de licitación, y de las nueve a las catorce horas. En caso de que el último día fuese sábado o festivo se entenderá prorrogado el día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de condiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Inca. Plaza España nº 1, planta baja. Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">f) Admisión de variantes: No se admiten variantes o alternativas al proyecto.</span></p> <p> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">9.- Apertura de las ofertas:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">a) Entidad: Ayuntamiento de Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">b) Domicilio: Plaza España nº 1. 3er piso (salón de plenos).</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">c) Localidad: Inca.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">d) Fecha: dentro de los siete días siguientes a la apertura de la documentación administrativa. Si coincidieses en sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 40px;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">e) Hora: A las 13 horas.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Esto, sin perjuicio de la facultad municipal de modificar el día y hora previa comunicación a los contratistas, tal como prevé el pliego de condiciones.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>10.- Criterios de adjudicación y ponderación:</strong> la oferta económicamente más ventajosa.</span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>11.- Gastos de anuncios:</strong> serán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de 500 Euros.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Inca, 16 de novembre de 2016</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">El alcalde-presidente</span></strong></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Virgilio Moreno Sarrió.</span></p> ]] 12997